OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania w trybie przetargu ofertowego
nr G – 27 -13/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Nazwa, adres Zamawiającego, dane kontaktowe:
Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl
1.1.Strona internetowa, gdzie można pobrać dokumentację przetargową wraz z załącznikami : www.przemysl.so.gov.pl (Biuletyn Informacji Publicznej)
2. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania „REMONT POMIESZCZEŃ NR 9 i 10 SĄDU OKRĘGOWEGO w PRZEMYŚLU z WYKONANIEM SPECJALNEJ STREFY OCHRONNEJ”
3.Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu ofertowego do 30 000 EUR na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego ( Dz.U. 2016 r. poz. 380).
4. Przedmiot i warunki wykonania zamówienia usług w branżach:
- sanitarnej
- konsrtukcyjno – budowlanej
- elektrycznej
- niskoprądowej
obejmuje w szczególności:
1) Przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.
2) Kontrola nad właściwą i terminową realizacją inwestycji.
3) Administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy na wykonanie robót w zakresie wynikającym z warunków zawartych w tej umowie.
4) Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji.
5) Monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów.
6) Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.
7) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy.
8) Nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń.
9) Zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót.
10) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy.
11) Zachowanie poufności informacji.
12) Utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji.
13) Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiającego o dokonanie w niej zmian i uzupełnień.
14) Kontrola realizacji zadania zgodnie z dokumentacją oraz zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
15) Sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcę robót.
16) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną.
17) Organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty – na wniosek Zamawiającego.
18) Sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, itp. za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty.
19) Zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę.
20) Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich spraw i problemów technicznych powstałych w toku wykonywania robót.
21) Szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie wartości fizycznych i finansowych.
22) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości robót.
23) Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie.
24) Sprawdzanie wykonania robót zanikowych.
25) Uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych.
26) Kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem częściowym i końcowym.
27) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy, problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne.
28) Organizowanie i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych (min. 1 raz w roku)
w okresie gwarancji, od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
29) Nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawcę w okresie gwarancji.
30) Wykonawca gwarantuje stawienie się osoby pełniącej funkcję nadzoru na placu budowy najpóźniej w następnym dniu roboczym od wezwania telefonicznego inwestorskiego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Termin wykonania zamówienia – do 15.12.2017 r.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się jako ryczałtowe.
9. Warunki płatności - należność za wykonanie przedmiotu zamówienia płatna będzie
w terminie do 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.
10. Zawartość oferty:
Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie brutto oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. (Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy). Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – (Załącznik nr 3). Wraz z ofertą Wykonawca składa formularz w celu potwierdzenia doświadczenia (załącznik nr 5), osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – (załącznik nr 4) a także oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, (zał. nr 6).
11. Kryteria oceny ofert.
Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena oferty – 100 %.
12. Osobą uprawnioną do kontaktowania się w sprawach przedmiotowego zamówienia jest Bartłomiej Ziemski - Jary – Inspektor ds. inwestycji i remontów, e-mail: b.ziemski@przemysl.so.gov.pl; tel: 16 676 13 57.
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu, Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl, Biuro Obsługi Interesanta pok. Nr 52 w terminie do dnia 23.10.2017 roku, do godz. 10.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl, sala rozpraw nr 136, II piętro, w terminie 23.10.2017 roku, do godz. 10.30.
Przemyśl, dnia 17.10.2017 r.
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO
w PRZEMYŚLU
Marek Blama
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Nazwa, adres Zamawiającego, dane kontaktowe:
Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl
1.1.Strona internetowa, gdzie można pobrać dokumentację przetargową wraz z załącznikami : www.przemysl.so.gov.pl (Biuletyn Informacji Publicznej)
2. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania „REMONT POMIESZCZEŃ NR 9 i 10 SĄDU OKRĘGOWEGO w PRZEMYŚLU z WYKONANIEM SPECJALNEJ STREFY OCHRONNEJ”
3.Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu ofertowego do 30 000 EUR na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego ( Dz.U. 2016 r. poz. 380).
4. Przedmiot i warunki wykonania zamówienia usług w branżach:
- sanitarnej
- konsrtukcyjno – budowlanej
- elektrycznej
- niskoprądowej
obejmuje w szczególności:
1) Przygotowanie, na żądanie Zamawiającego, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia w wyznaczonym przez niego terminie.
2) Kontrola nad właściwą i terminową realizacją inwestycji.
3) Administrowanie i zarządzanie robotami będącymi przedmiotem umowy na wykonanie robót w zakresie wynikającym z warunków zawartych w tej umowie.
4) Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji.
5) Monitorowanie postępu prac, włącznie ze składaniem okresowych raportów.
6) Zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami.
7) Zapewnienie codziennej dyspozycyjności nadzoru na placu budowy.
8) Nadzór i akceptacja przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń.
9) Zapewnienie zgodności wykonanych robót z technicznymi i umownymi wymaganiami wykonania robót.
10) Rzeczowe i finansowe rozliczenie robót wynikających z zawartej umowy.
11) Zachowanie poufności informacji.
12) Utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji.
13) Dokonywanie sprawdzenia dokumentacji technicznej, a w razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiającego o dokonanie w niej zmian i uzupełnień.
14) Kontrola realizacji zadania zgodnie z dokumentacją oraz zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
15) Sprawdzanie poprawności kalkulacji sporządzonych przez Wykonawcę robót.
16) Zatwierdzanie i kontrolowanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z obowiązującymi normami, przepisami i specyfikacją techniczną.
17) Organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty – na wniosek Zamawiającego.
18) Sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności, itp. za które Wykonawca jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami umowy na roboty.
19) Zatwierdzanie (w uzgodnieniu z Zamawiającym) proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe, zaproponowane przez Wykonawcę.
20) Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym wszelkich spraw i problemów technicznych powstałych w toku wykonywania robót.
21) Szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, w zakresie wartości fizycznych i finansowych.
22) Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących zakresu i wartości robót.
23) Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonywania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie.
24) Sprawdzanie wykonania robót zanikowych.
25) Uczestniczenie w odbiorach i próbach technicznych.
26) Kompletowanie dokumentacji związanych z odbiorem częściowym i końcowym.
27) Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń, związanych z realizacją umowy, problemów powstałych podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne.
28) Organizowanie i uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych (min. 1 raz w roku)
w okresie gwarancji, od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.
29) Nadzorowanie wad usuwanych przez Wykonawcę w okresie gwarancji.
30) Wykonawca gwarantuje stawienie się osoby pełniącej funkcję nadzoru na placu budowy najpóźniej w następnym dniu roboczym od wezwania telefonicznego inwestorskiego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
7. Termin wykonania zamówienia – do 15.12.2017 r.
8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się jako ryczałtowe.
9. Warunki płatności - należność za wykonanie przedmiotu zamówienia płatna będzie
w terminie do 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury.
10. Zawartość oferty:
Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie brutto oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. (Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 - Formularz ofertowy). Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – (Załącznik nr 3). Wraz z ofertą Wykonawca składa formularz w celu potwierdzenia doświadczenia (załącznik nr 5), osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – (załącznik nr 4) a także oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, (zał. nr 6).
11. Kryteria oceny ofert.
Zamawiający przy wyborze ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:
Cena oferty – 100 %.
12. Osobą uprawnioną do kontaktowania się w sprawach przedmiotowego zamówienia jest Bartłomiej Ziemski - Jary – Inspektor ds. inwestycji i remontów, e-mail: b.ziemski@przemysl.so.gov.pl; tel: 16 676 13 57.
13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę należy dostarczyć Zamawiającemu, Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl, Biuro Obsługi Interesanta pok. Nr 52 w terminie do dnia 23.10.2017 roku, do godz. 10.00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl, sala rozpraw nr 136, II piętro, w terminie 23.10.2017 roku, do godz. 10.30.
Przemyśl, dnia 17.10.2017 r.
DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO
w PRZEMYŚLU
Marek Blama
Załączniki:
1